-
-
Save CodeCouturiers/8d13a87409a54732073ea9534376c3ef to your computer and use it in GitHub Desktop.
| see comments |
СУБПІДРЯДНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг (виконання робіт) у сфері інформатизації
м. Київ «» ________ 20 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «IT-РОЗРОБНИК-УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код _____________), в особі директора ______________, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Генеральний підрядник» з однієї сторони, та
Фізична особа-підприємець ____________________, іменований надалі «Субпідрядник», з іншої сторони,
разом іменовані «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей Субпідрядний договір про надання послуг (виконання робіт) у сфері інформатизації (надалі – «Договір») про наступне:
- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Генеральний підрядник доручає, а Субпідрядник зобов'язується надати послуги та виконати роботи у сфері інформатизації (надалі – Послуги/Роботи) відповідно до Технічного завдання (Додаток № 1), яке є невід'ємною частиною цього Договору.
1.2. Послуги/Роботи надаються/виконуються Субпідрядником в рамках виконання Генеральним підрядником договору №___ від ..20___ р. з ________________ (надалі – «Замовник»).
- ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Генеральний підрядник зобов'язаний:
2.1.1. Надати Субпідряднику необхідну для виконання Послуг/Робіт інформацію та матеріали.
2.1.2. Прийняти та оплатити належним чином надані Послуги/Роботи.
2.2. Генеральний підрядник має право:
2.2.1. Контролювати процес надання Послуг/Робіт Субпідрядником.
2.2.2. Вимагати від Субпідрядника усунення недоліків, виявлених під час приймання Послуг/Робіт.
2.3. Субпідрядник зобов'язаний:
2.3.1. Надати Послуги/Роботи якісно та в строки, визначені цим Договором.
2.3.2. Передати Генеральному підряднику результати Послуг/Робіт, включаючи вихідний код, документацію та інші матеріали.
2.3.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію Генерального підрядника та Замовника.
2.3.4. Не вступати в прямі контакти з Замовником без згоди Генерального підрядника.
2.4. Субпідрядник має право:
2.4.1. Отримувати від Генерального підрядника інформацію, необхідну для надання Послуг/Робіт.
2.4.2. Отримати оплату за надані Послуги/Роботи.
- ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ/РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Загальна вартість Послуг/Робіт за цим Договором становить _______ грн (__________ гривень __ копійок), без ПДВ.
3.2. Оплата здійснюється в наступному порядку:
- 30% від вартості - протягом 5 банківських днів з моменту підписання Договору;
- 70% від вартості - протягом 5 банківських днів після підписання Акту приймання-передачі наданих Послуг/Робіт.
3.3. Генеральний підрядник здійснює оплату Субпідряднику після отримання оплати від Замовника за відповідний етап робіт.
- ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ/РОБІТ
4.1. Після завершення надання Послуг/Робіт Субпідрядник надає Генеральному підряднику два примірники підписаного Акту приймання-передачі наданих Послуг/Робіт.
4.2. Генеральний підрядник протягом 5 робочих днів з моменту отримання Акту зобов'язаний підписати його або надати мотивовану відмову.
4.3. У разі мотивованої відмови Сторони складають двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань та строків їх виконання.
- ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
5.1. Субпідрядник передає Генеральному підряднику виключні майнові права на створені в рамках цього Договору об'єкти авторського права в повному обсязі для будь-якого використання будь-яким способом на весь строк дії авторського права.
5.2. Субпідрядник гарантує, що створені ним об'єкти авторського права не порушують прав третіх осіб. У разі пред'явлення претензій третіми особами Субпідрядник зобов'язується врегулювати такі претензії самостійно і за власний рахунок.
5.3. Субпідрядник не має права використовувати створені в рамках цього Договору об'єкти авторського права у власних цілях або передавати права на них третім особам.
- КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
6.1. Субпідрядник зобов'язується зберігати в таємниці всю конфіденційну інформацію, отриману від Генерального підрядника та Замовника в ході виконання цього Договору, і не розголошувати її третім особам без попередньої письмової згоди Генерального підрядника.
6.2. До конфіденційної інформації належать будь-які дані, матеріали, документи, комерційна інформація, що стосуються діяльності Генерального підрядника та Замовника.
6.3. Зобов'язання щодо конфіденційності зберігають свою силу протягом 5 років після припинення дії цього Договору.
- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує завдані цим збитки в повному обсязі.
7.2. За порушення строків оплати Генеральний підрядник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.
7.3. За порушення строків надання Послуг/Робіт Субпідрядник сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості несвоєчасно наданих Послуг/Робіт за кожен день прострочення.
7.4. Субпідрядник несе повну відповідальність перед Генеральним підрядником за якість та своєчасність наданих Послуг/Робіт.
- СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
- ІНШІ УМОВИ
9.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
9.2. Зміни і доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткових угод.
9.3. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
- РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДРЯДНИК СУБПІДРЯДНИК
ТОВ "IT-РОЗРОБНИК-УКРАЇНА" ФОП __________________
Код ЄДРПОУ: ______________ ІПН: __________________
р/р ____________________ р/р ____________________
в ______________________ в ______________________
МФО ___________________ МФО ___________________
Адреса: ________________ Адреса: ________________
Тел.: __________________ Тел.: __________________
Директор Фізична особа-підприємець
____________ // ____________ //
м.п. м.п.
Для відповіді на це питання розглянемо основні законодавчі акти та норми, що регулюють підписання договорів в Україні:
- Основні законодавчі акти:
- Цивільний кодекс України (ЦКУ)
- Господарський кодекс України (ГКУ)
- Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг"
- Закон України "Про електронні довірчі послуги"
- Форма договору:
Згідно зі ст. 205 ЦКУ, правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.
Ст. 207 ЦКУ визначає, що правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.
- Порядок укладення договору:
Ст. 638 ЦКУ встановлює, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.
- Електронна форма договору:
Згідно зі ст. 205 ЦКУ, правочин вважається вчиненим в електронній формі, якщо воля сторін виражена за допомогою електронних засобів зв'язку.
Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" визначає, що електронний документ, підписаний електронним підписом, має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ з власноручним підписом.
- Правомірність:
Укладення договорів є правомірним, якщо дотримано всіх вимог законодавства щодо форми, змісту та порядку укладення договору. Основні вимоги:
- Дієздатність сторін (ст. 203 ЦКУ)
- Відповідність змісту договору вимогам законодавства (ст. 203 ЦКУ)
- Дотримання встановленої законом форми (ст. 203 ЦКУ)
- Вільне волевиявлення сторін (ст. 203 ЦКУ)
- Спрямованість на реальне настання правових наслідків (ст. 203 ЦКУ)
Висновок:
Законодавство України детально регулює процес підписання договорів, встановлюючи вимоги до їх форми, змісту та порядку укладення. Підписання договорів є правомірним, якщо дотримано всіх законодавчих вимог.
Важливо зазначити, що сучасне законодавство визнає юридичну силу електронних договорів нарівні з паперовими, що особливо актуально для сфери інформатизації.
При укладенні договорів у сфері інформатизації необхідно також враховувати специфічні норми, передбачені спеціальним законодавством, наприклад, Законом України "Про авторське право і суміжні права" щодо передачі прав на об'єкти інтелектуальної власності.
Отже, підписання договорів, у тому числі в електронній формі, є цілком правомірним за умови дотримання всіх вимог чинного законодавства.
Як фізична особа-підприємець (ФОП), ви маєте право укладати договори відповідно до Цивільного кодексу України (ЦКУ). Розглянемо основні аспекти підписання договорів для ФОП:
- Правовий статус ФОП:
ФОП має право укладати договори від свого імені як суб'єкт підприємницької діяльності. Згідно зі ст. 51 ЦКУ, до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.
- Форма договору:
Відповідно до ст. 205 ЦКУ, ви можете укладати договори у письмовій (включаючи електронну) формі. Для більшості договорів достатньо простої письмової форми.
- Підписання договору:
Як ФОП, ви підписуєте договір особисто, вказуючи своє повне ім'я та реєстраційні дані. Типовий формат підпису:
Фізична особа-підприємець [Прізвище, Ім'я, По батькові]
РНОКПП: [Ваш ідентифікаційний код]
Місце реєстрації: [Адреса]
Підпис: _______________
- Використання печатки:
З 19 липня 2017 року використання печатки не є обов'язковим для ФОП (Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями"). Ви можете використовувати печатку за бажанням, але її відсутність не може бути підставою для визнання договору недійсним.
- Електронне підписання:
Ви маєте право підписувати договори електронним підписом. Згідно із Законом України "Про електронні довірчі послуги", кваліфікований електронний підпис має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис.
- Особливості для різних видів договорів:
- Для договорів, сума яких перевищує 20 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, рекомендується письмова форма (ст. 208 ЦКУ).
- Деякі види договорів (наприклад, договори оренди нерухомості на строк більше 3 років) вимагають нотаріального посвідчення.
- Реквізити договору:
У договорі обов'язково вказуйте свої реквізити як ФОП:
- Повне ім'я
- РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків)
- Номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі
- Місце реєстрації
- Банківські реквізити (за необхідності)
- Податкові аспекти:
Пам'ятайте, що як ФОП ви зобов'язані вести облік доходів і витрат. Укладені договори є підставою для відображення господарських операцій.
Висновок:
Як ФОП, ви можете підписувати договори особисто, використовуючи просту письмову або електронну форму. Важливо правильно вказувати свої реквізити та дотримуватися вимог законодавства щодо форми договору для конкретних видів правочинів. Використання печатки є необов'язковим, а електронний підпис має таку ж юридичну силу, як і власноручний.
using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using iTextSharp.text;
using iTextSharp.text.pdf;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
class Program
{
static Random random = new Random();
static List<string> ukrainianNames = new List<string>
{
"Петро Іваненко", "Олена Коваленко", "Микола Шевченко", "Ірина Бондаренко", "Андрій Мельник",
"Оксана Ткаченко", "Василь Кравченко", "Наталія Савченко", "Сергій Бойко", "Людмила Захарченко"
};
static string GetRandomName()
{
return ukrainianNames[random.Next(ukrainianNames.Count)];
}
static string GetRandomDate()
{
return $"{random.Next(1, 29):D2} {new string[] { "січня", "лютого", "березня", "квітня", "травня", "червня", "липня", "серпня", "вересня", "жовтня", "листопада", "грудня" }[random.Next(12)]} {DateTime.Now.Year}";
}
static string GetRandomId()
{
return random.Next(10000000, 99999999).ToString();
}
static void Main(string[] args)
{
// Create a document with A4 size and margins
Document document = new Document(PageSize.A4, 30, 30, 30, 30);
try
{
PdfWriter writer = PdfWriter.GetInstance(document, new FileStream("Договір.pdf", FileMode.Create));
document.Open();
// Зменшуємо розміри шрифтів
BaseFont baseFont = BaseFont.CreateFont("C:\\Windows\\Fonts\\Arial.ttf", BaseFont.IDENTITY_H, BaseFont.NOT_EMBEDDED);
iTextSharp.text.Font normalFont = new iTextSharp.text.Font(baseFont, 8, iTextSharp.text.Font.NORMAL);
iTextSharp.text.Font boldFont = new iTextSharp.text.Font(baseFont, 8, iTextSharp.text.Font.BOLD);
iTextSharp.text.Font titleFont = new iTextSharp.text.Font(baseFont, 12, iTextSharp.text.Font.BOLD);
// Add a formal title section
Paragraph title = new Paragraph("АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ/РОБІТ", titleFont);
title.Alignment = Element.ALIGN_CENTER;
document.Add(title);
document.Add(new Paragraph("\n"));
// Add header with company information
PdfPTable headerTable = new PdfPTable(1);
headerTable.WidthPercentage = 100;
headerTable.DefaultCell.Border = iTextSharp.text.Rectangle.NO_BORDER;
// Company name and document title
PdfPCell titleCell = new PdfPCell(new Phrase("ТОВ \"IT-РОЗРОБНИК-УКРАЇНА\"\nм. Київ", normalFont));
titleCell.HorizontalAlignment = Element.ALIGN_CENTER;
titleCell.VerticalAlignment = Element.ALIGN_MIDDLE;
titleCell.Border = iTextSharp.text.Rectangle.NO_BORDER;
headerTable.AddCell(titleCell);
document.Add(headerTable);
document.Add(new Paragraph("\n"));
// Information about date and place
string randomDate = GetRandomDate();
Paragraph datePlace = new Paragraph($"м. Київ «{randomDate}»", normalFont);
datePlace.Alignment = Element.ALIGN_RIGHT;
document.Add(datePlace);
document.Add(new Paragraph("\n"));
// Main text
string companyId = GetRandomId();
string directorName = GetRandomName();
string contractorName = GetRandomName();
Paragraph mainText = new Paragraph();
mainText.Add(new Chunk("Товариство з обмеженою відповідальністю «IT-РОЗРОБНИК-УКРАЇНА»", boldFont));
mainText.Add(new Chunk($" (Ідентифікаційний код {companyId}), в особі директора {directorName}, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Замовник», з однієї сторони, та\n", normalFont));
mainText.Add(new Chunk($"Фізична особа-підприємець {contractorName}", boldFont));
mainText.Add(new Chunk(", іменований надалі «Виконавець», з іншої сторони, склали цей Акт приймання-передачі наданих Послуг/Робіт (надалі – Акт) про наступне:\n\n", normalFont));
mainText.Add(new Chunk("1. ", boldFont));
mainText.Add(new Chunk($"На виконання Договору про надання послуг (виконання робіт) у сфері інформатизації № {random.Next(1, 100)} від «{GetRandomDate()}» Виконавець надав, а Замовник прийняв наступні Послуги/Роботи:", normalFont));
document.Add(mainText);
document.Add(new Paragraph("\n"));
// Service table
PdfPTable table = new PdfPTable(6);
table.WidthPercentage = 100;
table.SetWidths(new float[] { 1f, 4f, 3f, 2f, 3f, 2f });
table.DefaultCell.Padding = 5;
table.DefaultCell.BackgroundColor = new BaseColor(240, 240, 240);
string[] headers = { "№", "Найменування Послуги", "Одиниця виміру", "Кількість", "Ціна за од., грн", "Сума, грн" };
foreach (string header in headers)
{
PdfPCell cell = new PdfPCell(new Phrase(header, boldFont));
cell.HorizontalAlignment = Element.ALIGN_CENTER;
cell.VerticalAlignment = Element.ALIGN_MIDDLE;
cell.BackgroundColor = new BaseColor(220, 220, 220);
table.AddCell(cell);
}
int totalSum = 0;
string[][] data = {
new string[] { "1", "Послуги з розробки програмного забезпечення (72210000-0)", "година", $"{random.Next(50, 150)}", $"{random.Next(400, 800)}" },
new string[] { "2", "Послуги з системного аналізу (72240000-9)", "година", $"{random.Next(20, 80)}", $"{random.Next(500, 900)}" },
new string[] { "3", "Послуги з тестування програмного забезпечення (72254000-0)", "година", $"{random.Next(20, 60)}", $"{random.Next(300, 600)}" }
};
foreach (string[] row in data)
{
int quantity = int.Parse(row[3]);
int price = int.Parse(row[4]);
int sum = quantity * price;
totalSum += sum;
foreach (string cell in row)
{
table.AddCell(new PdfPCell(new Phrase(cell, normalFont)) { HorizontalAlignment = Element.ALIGN_CENTER, VerticalAlignment = Element.ALIGN_MIDDLE });
}
table.AddCell(new PdfPCell(new Phrase(sum.ToString(), normalFont)) { HorizontalAlignment = Element.ALIGN_CENTER, VerticalAlignment = Element.ALIGN_MIDDLE });
}
document.Add(table);
document.Add(new Paragraph("\n"));
// Additional information
Paragraph additionalInfo = new Paragraph();
additionalInfo.Add(new Chunk("2. ", boldFont));
additionalInfo.Add(new Chunk($"Загальна вартість наданих Послуг/Робіт становить {totalSum} грн ({NumberToWords(totalSum)} гривень 00 копійок), без ПДВ.\n", normalFont));
additionalInfo.Add(new Chunk("3. ", boldFont));
additionalInfo.Add(new Chunk("Послуги/Роботи надані в повному обсязі, своєчасно та якісно відповідно до умов Договору. Замовник претензій до обсягу, якості та строків надання Послуг/Робіт не має.\n", normalFont));
additionalInfo.Add(new Chunk("4. ", boldFont));
additionalInfo.Add(new Chunk("Цей Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.", normalFont));
document.Add(additionalInfo);
document.Add(new Paragraph("\n"));
// Signatures
PdfPTable signatureTable = new PdfPTable(2);
signatureTable.WidthPercentage = 100;
signatureTable.SetWidths(new float[] { 1f, 1f });
signatureTable.DefaultCell.Padding = 10;
signatureTable.DefaultCell.BorderWidth = 1;
signatureTable.DefaultCell.BorderColor = BaseColor.LIGHT_GRAY;
PdfPCell customerCell = new PdfPCell();
customerCell.AddElement(new Paragraph("ЗАМОВНИК", boldFont));
customerCell.AddElement(new Paragraph("ТОВ \"IT-РОЗРОБНИК-УКРАЇНА\"", normalFont));
customerCell.AddElement(new Paragraph($"Код ЄДРПОУ: {companyId}", normalFont));
customerCell.AddElement(new Paragraph("Директор", normalFont));
customerCell.AddElement(new Paragraph("\n"));
// Add random signature for customer
iTextSharp.text.Image customerSignature = CreateRandomSignature(directorName);
customerCell.AddElement(customerSignature);
customerCell.AddElement(new Paragraph($"____________ /{directorName}/", normalFont));
customerCell.AddElement(new Paragraph(" м.п.", normalFont));
customerCell.AddElement(new Paragraph("\n"));
customerCell.BorderWidth = 1;
customerCell.BorderColor = BaseColor.LIGHT_GRAY;
customerCell.PaddingBottom = 20;
PdfPCell executorCell = new PdfPCell();
executorCell.AddElement(new Paragraph("ВИКОНАВЕЦЬ", boldFont));
executorCell.AddElement(new Paragraph($"ФОП {contractorName}", normalFont));
executorCell.AddElement(new Paragraph($"ІПН: {GetRandomId()}", normalFont));
executorCell.AddElement(new Paragraph("Фізична особа-підприємець", normalFont));
executorCell.AddElement(new Paragraph("\n"));
// Add random signature for executor
iTextSharp.text.Image executorSignature = CreateRandomSignature(contractorName);
executorCell.AddElement(executorSignature);
executorCell.AddElement(new Paragraph($"____________ /{contractorName}/", normalFont));
executorCell.AddElement(new Paragraph(" м.п.", normalFont));
executorCell.AddElement(new Paragraph("\n"));
executorCell.BorderWidth = 1;
executorCell.BorderColor = BaseColor.LIGHT_GRAY;
executorCell.PaddingBottom = 20;
signatureTable.AddCell(customerCell);
signatureTable.AddCell(executorCell);
document.Add(signatureTable);
}
catch (Exception e)
{
Console.WriteLine(e.Message);
}
finally
{
document.Close();
}
Console.WriteLine("PDF створено успішно.");
}
static iTextSharp.text.Image CreateRandomSignature(string name)
{
int originalWidth = 200;
int originalHeight = 100;
float scale = 1f; //(зменшення)
int width = (int)(originalWidth * scale);
int height = (int)(originalHeight * scale);
Bitmap originalBitmap = new Bitmap(originalWidth, originalHeight);
using (Graphics graphics = Graphics.FromImage(originalBitmap))
{
graphics.Clear(Color.White);
// Create a path for the signature
using (GraphicsPath path = new GraphicsPath())
{
int lastX = random.Next(10, 30);
int lastY = random.Next(40, 60);
int points = random.Next(15, 25);
for (int i = 0; i < points; i++)
{
int newX = random.Next(Math.Max(0, lastX - 30), Math.Min(originalWidth, lastX + 30));
int newY = random.Next(Math.Max(0, lastY - 20), Math.Min(originalHeight, lastY + 20));
int controlX = (lastX + newX) / 2 + random.Next(-20, 20);
int controlY = (lastY + newY) / 2 + random.Next(-20, 20);
path.AddBezier(lastX, lastY, controlX, controlY, controlX, controlY, newX, newY);
lastX = newX;
lastY = newY;
}
// Draw the signature with a gradient
using (LinearGradientBrush brush = new LinearGradientBrush(
new Point(0, 0),
new Point(originalWidth, originalHeight),
Color.FromArgb(random.Next(50, 150), 0, 0, 0),
Color.FromArgb(random.Next(150, 256), 0, 0, 0)))
{
using (Pen pen = new Pen(brush, random.Next(2, 4)))
{
graphics.DrawPath(pen, path);
}
}
}
// Add a decorative underline
using (Pen underlinePen = new Pen(Color.FromArgb(100, 0, 0, 0), 1))
{
underlinePen.DashStyle = System.Drawing.Drawing2D.DashStyle.Dot;
graphics.DrawLine(underlinePen, 10, originalHeight - 10, originalWidth - 10, originalHeight - 10);
}
// Add initials with shadow
using (System.Drawing.Font font = new System.Drawing.Font("Arial", 14, FontStyle.Bold))
{
string[] nameParts = name.Split(' ');
string initials = $"{nameParts[0][0]}.{nameParts[1][0]}.";
// Draw shadow
using (SolidBrush shadowBrush = new SolidBrush(Color.FromArgb(50, 0, 0, 0)))
{
graphics.DrawString(initials, font, shadowBrush, originalWidth - 52, originalHeight - 32);
}
// Draw initials
using (SolidBrush brush = new SolidBrush(Color.FromArgb(200, 0, 0, 0)))
{
graphics.DrawString(initials, font, brush, originalWidth - 50, originalHeight - 30);
}
}
}
// Scale down the image
Bitmap scaledBitmap = new Bitmap(width, height);
using (Graphics graphics = Graphics.FromImage(scaledBitmap))
{
graphics.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
graphics.DrawImage(originalBitmap, 0, 0, width, height);
}
MemoryStream ms = new MemoryStream();
scaledBitmap.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png);
return iTextSharp.text.Image.GetInstance(ms.ToArray());
}
static string NumberToWords(int number)
{
// This is a simplified version. For a full implementation, you'd need a more complex algorithm.
string[] units = { "", "одна", "дві", "три", "чотири", "п'ять", "шість", "сім", "вісім", "дев'ять" };
string[] teens = { "десять", "одинадцять", "дванадцять", "тринадцять", "чотирнадцять", "п'ятнадцять", "шістнадцять", "сімнадцять", "вісімнадцять", "дев'ятнадцять" };
string[] tens = { "", "", "двадцять", "тридцять", "сорок", "п'ятдесят", "шістдесят", "сімдесят", "вісімдесят", "дев'яносто" };
string[] thousands = { "", "тисяча", "тисячі", "тисяч" };
if (number == 0)
return "нуль";
if (number < 0)
return "мінус " + NumberToWords(Math.Abs(number));
string words = "";
if ((number / 1000) > 0)
{
words += NumberToWords(number / 1000) + " " + thousands[(number / 1000) % 10] + " ";
number %= 1000;
}
if ((number / 100) > 0)
{
words += units[number / 100] + "сот ";
number %= 100;
}
if (number >= 20)
{
words += tens[number / 10] + " ";
number %= 10;
}
if (number >= 10)
{
words += teens[number - 10] + " ";
return words;
}
if (number > 0)
{
words += units[number] + " ";
}
return words.Trim();
}
}
ДОГОВІР
про надання послуг (виконання робіт) у сфері інформатизації
м. Київ «» ________ 20 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «IT-РОЗРОБНИК-УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код _____________), в особі директора ______________, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Замовник» з однієї сторони, та
Фізична особа-підприємець ____________________, іменований надалі «Виконавець», з іншої сторони,
разом іменовані «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей Договір про надання послуг (виконання робіт) у сфері інформатизації (надалі – «Договір») про наступне:
1.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець зобов'язується надати послуги та виконати роботи у сфері інформатизації (надалі – Послуги/Роботи), а саме:
1.2. Детальний опис Послуг/Робіт, вимоги до них, строки виконання та інші умови визначаються у Технічному завданні (Додаток № 1), яке є невід'ємною частиною цього Договору.
2.1. Замовник зобов'язаний:
2.1.1. Своєчасно надавати Виконавцю всю необхідну для виконання Послуг/Робіт інформацію та матеріали.
2.1.2. Прийняти та оплатити належним чином надані Послуги/Роботи.
2.2. Замовник має право:
2.2.1. Контролювати процес надання Послуг/Робіт.
2.2.2. Вимагати від Виконавця усунення недоліків, виявлених під час приймання Послуг/Робіт.
2.3. Виконавець зобов'язаний:
2.3.1. Надати Послуги/Роботи якісно та в строки, визначені цим Договором.
2.3.2. Передати Замовнику результати Послуг/Робіт, включаючи вихідний код, документацію та інші матеріали.
2.3.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію Замовника.
2.4. Виконавець має право:
2.4.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг/Робіт.
2.4.2. Залучати третіх осіб для виконання цього Договору за письмовою згодою Замовника.
3.1. Загальна вартість Послуг/Робіт за цим Договором становить _______ грн (__________ гривень __ копійок), без ПДВ.
3.2. Оплата здійснюється в наступному порядку:
3.3. Авторська винагорода за передачу виключних майнових прав на створені об'єкти авторського права включена до вартості Послуг/Робіт і становить _______ грн (__________ гривень __ копійок). Дана сума є паушальним платежем.
4.1. Після завершення надання Послуг/Робіт Виконавець надає Замовнику два примірники підписаного Акту приймання-передачі наданих Послуг/Робіт.
4.2. Замовник протягом 5 робочих днів з моменту отримання Акту зобов'язаний підписати його або надати мотивовану відмову.
4.3. У разі мотивованої відмови Сторони складають двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань та строків їх виконання.
5.1. Виконавець передає Замовнику виключні майнові права на створені в рамках цього Договору об'єкти авторського права в повному обсязі для будь-якого використання будь-яким способом на весь строк дії авторського права.
5.2. До виключних майнових прав, що передаються Замовнику, належать:
5.3. Виконавець гарантує, що створені ним об'єкти авторського права не порушують прав третіх осіб. У разі пред'явлення претензій третіми особами Виконавець зобов'язується врегулювати такі претензії самостійно і за власний рахунок.
6.1. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує завдані цим збитки в повному обсязі, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6.2. За порушення строків оплати Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.
6.3. За порушення строків надання Послуг/Робіт Виконавець сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості несвоєчасно наданих Послуг/Робіт за кожен день прострочення.
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
9.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
9.2. Зміни і доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткових угод.
ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ
ТОВ "IT-РОЗРОБНИК-УКРАЇНА" ФОП __________________
Код ЄДРПОУ: ______________ ІПН: __________________
р/р ____________________ р/р ____________________
в ______________________ в ______________________
МФО ___________________ МФО ___________________
Адреса: ________________ Адреса: ________________
Тел.: __________________ Тел.: __________________
Директор Фізична особа-підприємець
____________ // ____________ //
м.п. м.п.